登录注册
请使用微信扫一扫
关注公众号完成登录
我要投稿
编者按
风电项目建设过程中,设备何时到场,这将直接关系到项目的并网发电时间、后续发电量收益问题。因此,风电设备买卖交易中,一旦设备供应商逾期供货,买方可能面临着项目并网延期、发电量损失发生的情况。该种情况下,买方可否以卖方逾期供货为由主张发电量损失,这往往成为双方的争议焦点。本文以大庆中院的一起风电买卖合同纠纷案为例,结合团队对该类项目的诉讼代理经验,就风电设备延迟供货情况下买方发电量损失主张的依据和举证问题,以作分析共享。
案情简介
2013年9月25日,中丹风电公司(买方)与欣泰电气公司(卖方)之间签订《采购合同》,就老虎岗风电项目33台美式箱式变压器和1套变压器中性点接地装置采购达成协议,约定全部设备须在合同订立后45日内交货完毕,同时明确了延期供货违约金。
来源:微信公众号“阳光时代法律观察”ID:sunshinelaw
2014年4月23日,中丹风电公司向欣泰电气公司发出催货通知,就其延期未交货及相关损失作了说明,并再次要求欣泰电气公司15日内到货,否则应赔偿中丹风电公司相应的发电损失。2014年7月11日,中丹风电公司收到合同全部设备。至此,美式箱式变压器的延期交货时间为64周,变压器中性点接地成套装置的延期交货时间为25周。
因欣泰电气公司延期交货,导致老虎岗风电项目延期并网、中丹风电公司发电量损失发生,中丹风电公司诉至法院主张21331818.75元发电量损失赔偿。
裁判要旨
被告欣泰电气公司在订立合同时对其本身出售的设备用途、对中丹风电公司的经营业务及设备用途应当是知晓的。因风力发电的产出与效益具有明显的季节性,因此对货物如延期交付将会给中丹风电公司造成的发电量损失应当给予足够的预见。原告中丹风电公司主张的减少发电量损失虽然尚未实际发生,但应当属于可期待利益的范围,并不违反合同法关于违约赔偿损失的立法精神,具有事实和法律依据。
依照黑龙江省相关部门出具的批复、国家能源局出具的文件和意见等证据,结合输变电工程年利用小时数、单台机组容量、风机台数、上网电价及延期到货天数等因素,可以认定支持中丹风电公司主张的减少发电量损失21331818.75元。
法律分析
1.发电量损失主张的依据问题
根据《合同法》第113条的规定:“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定,给对方造成损失的,损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失,包括合同履行后可以获得的利益,但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失。”可见,当事人一方违约时,应当向对方赔偿损失,包括对方在合同履行后的可得利益损失,但是,应以违约一方在订立合同时已经预见或者应当预见为前提。
回到本案,双方当事人在采购合同中明确了交货时间,同时也就延期交货行为约定了违约金,中丹风电公司也充分告知卖方其采购设备用于老虎岗风电项目安装,而欣泰电气公司作为专业的风电设备供应商也是充分知晓中丹风电公司采购设备的用途、风电设备有无按期供货的利害影响,更何况,欣泰电气公司逾期交货违约后,中丹风电公司已发函催促、告知其损失。可见,因设备延期供货导致项目延期并网而造成的发电量损失,显然属于中丹风电公司预期可期待的利益损失,法院据此裁判支持。
2.发电量损失主张的举证问题
根据谁主张谁举证的一般举证原则而言,买方主张发电量损失,需要举证:卖方的违约行为事实(逾期供货)、买方的损失事实(损失发生事实、损失计算依据)、买方损失与卖方违约之间的因果关联性。
回到本案,中丹风力公司一方面通过提交采购合同、催货通知等固定对方逾期交货的违约事实,同时提交了包括黑龙江发改委关于老虎岗项目核准的批复、黑龙江省物价监督管理局关于老虎岗项目上网电价的批复、国家能源局2014年风电产业发展情况文件、国家能源局东北监管局关于同意老虎岗项目并网调试运行的意见,以结合逾期交货事实、输变电工程年利用小时数、单台机组容量、风机台数、上网电价等来证明其主张的发电量损失。
需要指出,本案文书记载的被告关于发电量损失的主要抗辩理由在于:减少发电的损失都是期待的损失,并未实际发生,不应由其承担。然而,结合笔者代理的多起同类卖方角度的案件来看,如若卖方可将抗辩重点集中在买方发电量损失与卖方逾期供货之间因果关系是否成立或是否具有唯一关联性上,积极引导法院审查发电量损失发生的原因多样性、复杂化,或许可以避免出现直接锁定卖方逾期供货直接导致买方发电量损失的认定结果。
律师建议
鉴于风电设备买卖合同中,卖方能否按期供货,这将直接影响到风电项目能否按期并网、后续发电量损失收益问题。因此,我们建议买方在采购风电设备时,首先应当注意通过合同条款明确约定交货时间、逾期交货违约金,充分告知对方设备用途和按期供货义务;履行过程中,应注意保存交货证据、或通过发函来固定对方逾期违约行为。一旦协商索赔未果,建议买方尽早启动诉讼程序以维护权利。
案例指引
大庆中丹风力发电有限公司与丹东欣泰电气股份有限公司买卖合同纠纷一审案[黑龙江省大庆市中级人民法院(2017)黑06民初102号]
特别声明:北极星转载其他网站内容,出于传递更多信息而非盈利之目的,同时并不代表赞成其观点或证实其描述,内容仅供参考。版权归原作者所有,若有侵权,请联系我们删除。
凡来源注明北极星*网的内容为北极星原创,转载需获授权。
2月20日,太原重工股份有限公司(简称:太原重工)发布关于重大诉讼进展的公告。公告称,太原重工因合同纠纷向山西省太原市中级人民法院提起诉讼,诉请判令杜尔伯特蒙古族自治县拉弹泡风力发电有限公司等被告共同偿还公司欠款144,406.97万元及自2019年5月1日至实际付清之日止的利息,截至2022年5月1日
北极星风力发电网讯,近日,太原重工发布《关于重大诉讼进展的公告》。根据公告显示,近日,太原重工收到山西省太原市中级人民法院送达的(2022)晋01民初506号《民事判决书》,判决主要内容如下:1、被告杜尔伯特蒙古族自治县拉弹泡风力发电有限公司于本判决发生法律效力之日起十日内向原告太原重工股
北极星风力发电网讯,12月23日,ST华仪发布关于涉及诉讼的公告。根据公告显示,重庆齿轮箱有限责任公司与华仪风能之间签订多份买卖合同关系,合同签订后重齿公司依约供货,但华仪风能公司却屡次拖延,未按照约定履行付款义务。截至诉状提交日,华仪风能共计欠付重齿公司本金为101,419,151.04元款项尚未
北极星风力发电网讯:由于多次催要仍未收到高达近1.34亿元的风电项目结算款,青岛中程海外全资子公司将菲律宾合作方告上法庭。12月8日晚间,青岛中程披露重大诉讼公告称,公司新加坡全资子公司因合同纠纷,向青岛市中级人民法院提起诉讼,要求菲律宾合作方ENERGYLOGICSPHILIPPINES,INC.支付欠款。12月
北极星风力发电网讯:今日,华仪电气发布《关于全资子公司诉讼执行进展公告》,因全资子公司华时能源科技集团有限公司与重庆齿轮箱有限责任公司合同纠纷一案的强制执行,华时能源科技集团有限公司名下的涉案不动产已完成司法过户。截止11月30日,华仪电气对本公司及子公司近12个月内未披露的累计涉及诉
北极星风力发电网讯:10月10日,永福股份发布关于诉讼事项的公告,公告称:福建永福电力设计股份有限公司(以下简称“永福股份”)与全资子公司福州新创机电设备有限公司(以下简称“新创机电”)于2023年10月7日收到广州海事法院送达的《民事起诉状》《应诉通知书》,原告广东粤电阳江海上风电有限公
9月5日,上海电气发布公告表示,公司于2019年和2020年向中国能源工程集团有限公司(简称:中国能源或借款方)提供合计人民币10亿元的借款,后中国能源归还本金人民币100万元及部分利息。借款到期后,经催讨,借款方及担保方均未按约履行合同义务。近日公司已向上海金融法院正式提起诉讼,并于2023年9月
北极星风力发电网讯:日前,太原重工发布《关于涉及诉讼进展的公告》,太原重工因合同纠纷向太原市中级人民法院提起诉讼,诉请判令杜尔伯特蒙古族自治县拉弹泡风力发电有限公司(以下简称“拉弹泡公司”)与大庆远景科技有限公司(大股东:黑龙江瑞好科技集团有限公司)等共同偿还公司欠款144,406.97万
北极星风力发电网讯:日前,北京市第一中级人民法院发布北京京冶轴承股份有限公司等买卖合同纠纷二审民事判决书。二审判决如下:一、撤销北京市石景山区人民法院(2021)京0107民初13937号民事判决;二、北京京冶轴承股份有限公司于本判决生效之日起十日内赔偿北京京城新能源有限公司损失共计17374000
北极星风力发电网讯:近日,吉林里程协合风力发电有限公司、江苏新誉重工科技有限公司买卖合同纠纷二审宣判:驳回上诉,维持原判。一审法院判决中,新誉公司于判决发生法律效力后,立即赔偿里程公司损失45044014.71元(30890833.00元+14153181.71元)。案件概况:2007年10月19日、2008年6月2日,里程公
近日,山东省青岛市中级人民法院公布太原重工股份有限公司、山东润海风电发展有限公司建设工程合同纠纷民事再审民事裁定书,双方当事人对240小时无故障运行是否系国家强制性验收规范存在争议,原审对此事实未予审理,山东省青岛市中级人民法院裁定案件发回山东省海阳市人民法院重审。
4月24日,湖南永州道县四马桥100MW风电项目风力发电机组及附属设备采购项目中标候选人公示,运达股份预中标,投标报价19900万元,折合单价1990元/kW。
近日,龙源电力黑龙江公司伊春石帽顶子、小城山、老白山、小白山风电等容量升级改造项目取得黑龙江省发展和改革委员会核准批复,合计容量178.5兆瓦。该批项目均位于黑龙江省伊春市,运行期已超过15年,此次拟拆除210台单机容量850千瓦的老旧风电机组,利用原机位安装36台单机容量5兆瓦的风电机组。项目
4月24日,中国电建重庆工程公司逊克县宝山乡重电200MW风电评价上网项目40MWH储能设备采购项目招标公告发布。本次招标储能总容量为20MW/40MWh,电池舱采用液冷式。并网电压等级为35kV。若采购容量发生变化,按照每MWh单价不变原则调整合同总价。中国电建重庆工程公司逊克县宝山乡重电200MW风电评价上网
北极星风力发电网获悉,近日安徽省发展和改革委员会、安徽省能源局、安徽省农业农村厅联合发布了《关于印发安徽省风电乡村振兴工程总体方案的通知》,通知明确表示,全省2022年集体经济经营收益20万元以下村集体经济组织(以下简称“低收入村”),按照每个村500千瓦标准配置乡村振兴风电项目建设规模
近日,重庆市人民政府办公厅发布《关于做好2024年市级重点项目实施有关工作的通知》。通知指出,2024年市级重点项目包括重点建设项目、重点前期规划研究项目,其中:重点建设项目1189个,总投资约2.9万亿元,年度计划投资约4500亿元;重点前期规划研究项目355个,总投资约1.5万亿元。其中,38个重点建
近日,贵州省纳雍县人民政府与北京吉能新能源科技有限公司签订投资框架协议,共同推动纳雍县新能源产业发展,促进纳雍经济高质量发展。中共纳雍县委副书记、纳雍县人民政府县长禄斌,北京吉能新能源科技有限公司党委书记、副总经理经常龙出席并进行签约。据了解,北京吉能为国家电投下属上市公司吉林电
4月23日,大唐华银醴陵市白兔潭60MW风电项目、贺家桥三期50MW风电项目、沩山50MW风电项目风力发电机组及附属设备中选结果公示,中车株洲所中标,中标价2.736亿元。
1.1.6GW海上风电项目指标,这家整机商拿下!近日,温州市2024年第一季度重大项目集中签约活动举行,苍南5号海上风电项目参与此次集中签约。该项目由远景能源投资建设,装机容量80万千瓦,项目预计总投资104亿元。目前,远景能源共签约浙江温州苍南3号海上风电场、苍南5号海上风电场,规模总计160万千瓦
近日,运达能源科技发布《运达能源科技集团股份有限公司关于洞头2#、苍南6#海上风电项目可行性研究阶段地质勘察服务招标公告》。公告显示,洞头2#海上风电项目位于浙江省温州市洞头区海域,风电场中心离岸距离47km,水深18~24m,规划装机容量20万kW;苍南6#海上风电项目位于浙江省温州市苍南县海域,风
北极星储能网获悉,4月22日,国家电投棉船风电项目储能系统(10MW/10MWh)EPC总承包中标结果公布,中标人为阳光电源股份有限公司,中标价928.98万元,折合单价0.929元/Wh。项目招标范围为棉船风电项目储能系统(10MW/10MWh)EPC总承包。
近日,松原市人民政府发布《关于松原市招商引资30万千瓦风电项目建设指标竞争性配置优选结果的公示(民生、环保类)》。公告显示,优选开发主体为大唐吉林发电有限公司长山热电分公司。4月3日,《松原市能源局关于招商引资30万千瓦风电项目建设指标竞争性配置的优选公告(民生、环保类)》指出,按照吉
超音速喷涂是利用丙烷、丙烯等碳氢系燃气等液体燃料与高压氧气在燃烧室或特殊喷嘴中燃烧产生高温高压焰流,其温度3200℃,火焰速度高达1500~2000m/s以上,然后将粉末沿轴向或径向送进火焰中,产生熔化或半熔化的粒子,并高速(300~600m/s)撞击在经过预处理的基体表面沉积形成涂层的方法。超音速喷涂的
近日,大金重工独家供应法国NOY-llesDYeuetNoirmoutier海上风电场第二批次的20根单桩在蓬莱大金港顺利完成装船并发运。大金重工供应法国NOY-llesDYeuetNoirmoutier海上风电场项目第二批次单桩在蓬莱大金港发运出港2022年10月,大金重工中标法国NOY-llesDYeuetNoirmoutier海上风电场项目,公司全资子公司
金帝股份成功下线中国最大风电主轴塑化TRB,这一成就不仅填补了国内在超大型风电主轴轴承保持架研制生产领域的空白,更彰显了企业在积极响应市场需求、攻克行业技术难题方面的非凡实力与卓越贡献。直面行业挑战,匠心独运破解难题随着全球风电行业朝着更大单机容量和更高发电效率的目标迈进,对配套部
3S中际联合成立于2005年,一直专注于高空安全作业领域。2006年,我们研发了第一台风电塔筒升降机,至今,高空安全升降设备已应用于16个行业、61个国家和地区,累计安装在全球3000多个风电场。全球风电全产业链创新步伐在变,不变的是我们3S一直以来在产品与服务上对“安全、简单、专业”这一理念的坚守
轴向零件的轴向定位和固定轴上零件的轴向定位方法取决于零件所承受的轴向载荷大小。常用的轴向定位方法有以下几种。轴肩与轴环定位优点:方便可靠、不需要附加零件,能承受的轴向力大;缺点:会使轴径增大,阶梯处形成应力集中,阶梯过多将不利于加工。用途:这种方法广泛用于各种轴上零件的定位。套筒
北极星风力发电网获悉:齿轮是旋转机械的核心部件,齿轮传动是现代机械设备应用最广泛的传动方式,风电齿轮箱中按齿轮件所处轴系及功能分配,分别有高速轴、中间齿轮、中齿轴、低速齿轮、太阳轮、行星轮和齿圈等,这些齿轮件承担传递扭矩,增加转速的功用,任何一个发生损坏都将影响机组的运行,具数据
近日,申能海南CZ2海上风电示范项目海上升压站设备采购及建安工程总承包(标段I)中标候选人公示。公告显示,第一中标候选人:中国石油集团海洋工程有限公司,投标报价:156875333.00元。第二中标候选人:四川宏华石油设备有限公司,投标报价:161500000.00元。申能海南CZ2海上风电示范项目场址位于儋州
2月21日,大唐集团发布《申能海南CZ2海上风电示范项目35kV海缆、220kV海缆与陆缆采购及敷设施工(标段I)中标候选人公示》的公告。公告显示,第一中标候选人:江苏亨通高压海缆有限公司上海市基础工程集团有限公司联合体,投标报价:975900000.00元。第二中标候选人:中航宝胜海洋工程电缆有限公司上海
北极星风力发电网讯:近日,西门子歌美飒总裁兼首席执行官【ChristianBruch】对外公开发言,如果欧盟不采取行动抵制“廉价”的中国风电设备进口,那么欧洲风电行业将遭受与其太阳能光伏行业同样的命运。欧盟应当通过设备质量标准、市场配合、碳关税等一系列要求结果,促进欧洲风电行业的健康发展,并使
南高齿,作为风电装备制造领域的领军企业,隆重推出两款创新产品,分别定位于陆上沙戈荒大基地风机和海上大兆瓦风机。专注沙戈荒10MW前端集成式3P1H高速齿轮箱相对于传统齿轮箱产品,10MW前端集成式3P1H高速齿轮箱扭矩密度可达到230+kNm/t,极大提升了产品经济性及竞争力。通过集成式刚性连接技术,在
北极星风力发电网讯,近日,协合新能源发布采购风电设备相关公告。根据公告显示,协合新能源全资附属公司浩泰新能源装备有限公司拟花费人民币301,920,000元向运达股份采购风机、发电系统以及其他配套设备。
请使用微信扫一扫
关注公众号完成登录
姓名: | |
性别: | |
出生日期: | |
邮箱: | |
所在地区: | |
行业类别: | |
工作经验: | |
学历: | |
公司名称: | |
任职岗位: |
我们将会第一时间为您推送相关内容!