登录注册
请使用微信扫一扫
关注公众号完成登录
我要投稿
编者按
风电项目建设过程中,设备何时到场,这将直接关系到项目的并网发电时间、后续发电量收益问题。因此,风电设备买卖交易中,一旦设备供应商逾期供货,买方可能面临着项目并网延期、发电量损失发生的情况。该种情况下,买方可否以卖方逾期供货为由主张发电量损失,这往往成为双方的争议焦点。本文以大庆中院的一起风电买卖合同纠纷案为例,结合团队对该类项目的诉讼代理经验,就风电设备延迟供货情况下买方发电量损失主张的依据和举证问题,以作分析共享。
案情简介
2013年9月25日,中丹风电公司(买方)与欣泰电气公司(卖方)之间签订《采购合同》,就老虎岗风电项目33台美式箱式变压器和1套变压器中性点接地装置采购达成协议,约定全部设备须在合同订立后45日内交货完毕,同时明确了延期供货违约金。
来源:微信公众号“阳光时代法律观察”ID:sunshinelaw
2014年4月23日,中丹风电公司向欣泰电气公司发出催货通知,就其延期未交货及相关损失作了说明,并再次要求欣泰电气公司15日内到货,否则应赔偿中丹风电公司相应的发电损失。2014年7月11日,中丹风电公司收到合同全部设备。至此,美式箱式变压器的延期交货时间为64周,变压器中性点接地成套装置的延期交货时间为25周。
因欣泰电气公司延期交货,导致老虎岗风电项目延期并网、中丹风电公司发电量损失发生,中丹风电公司诉至法院主张21331818.75元发电量损失赔偿。
裁判要旨
被告欣泰电气公司在订立合同时对其本身出售的设备用途、对中丹风电公司的经营业务及设备用途应当是知晓的。因风力发电的产出与效益具有明显的季节性,因此对货物如延期交付将会给中丹风电公司造成的发电量损失应当给予足够的预见。原告中丹风电公司主张的减少发电量损失虽然尚未实际发生,但应当属于可期待利益的范围,并不违反合同法关于违约赔偿损失的立法精神,具有事实和法律依据。
依照黑龙江省相关部门出具的批复、国家能源局出具的文件和意见等证据,结合输变电工程年利用小时数、单台机组容量、风机台数、上网电价及延期到货天数等因素,可以认定支持中丹风电公司主张的减少发电量损失21331818.75元。
法律分析
1.发电量损失主张的依据问题
根据《合同法》第113条的规定:“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定,给对方造成损失的,损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失,包括合同履行后可以获得的利益,但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失。”可见,当事人一方违约时,应当向对方赔偿损失,包括对方在合同履行后的可得利益损失,但是,应以违约一方在订立合同时已经预见或者应当预见为前提。
回到本案,双方当事人在采购合同中明确了交货时间,同时也就延期交货行为约定了违约金,中丹风电公司也充分告知卖方其采购设备用于老虎岗风电项目安装,而欣泰电气公司作为专业的风电设备供应商也是充分知晓中丹风电公司采购设备的用途、风电设备有无按期供货的利害影响,更何况,欣泰电气公司逾期交货违约后,中丹风电公司已发函催促、告知其损失。可见,因设备延期供货导致项目延期并网而造成的发电量损失,显然属于中丹风电公司预期可期待的利益损失,法院据此裁判支持。
2.发电量损失主张的举证问题
根据谁主张谁举证的一般举证原则而言,买方主张发电量损失,需要举证:卖方的违约行为事实(逾期供货)、买方的损失事实(损失发生事实、损失计算依据)、买方损失与卖方违约之间的因果关联性。
回到本案,中丹风力公司一方面通过提交采购合同、催货通知等固定对方逾期交货的违约事实,同时提交了包括黑龙江发改委关于老虎岗项目核准的批复、黑龙江省物价监督管理局关于老虎岗项目上网电价的批复、国家能源局2014年风电产业发展情况文件、国家能源局东北监管局关于同意老虎岗项目并网调试运行的意见,以结合逾期交货事实、输变电工程年利用小时数、单台机组容量、风机台数、上网电价等来证明其主张的发电量损失。
需要指出,本案文书记载的被告关于发电量损失的主要抗辩理由在于:减少发电的损失都是期待的损失,并未实际发生,不应由其承担。然而,结合笔者代理的多起同类卖方角度的案件来看,如若卖方可将抗辩重点集中在买方发电量损失与卖方逾期供货之间因果关系是否成立或是否具有唯一关联性上,积极引导法院审查发电量损失发生的原因多样性、复杂化,或许可以避免出现直接锁定卖方逾期供货直接导致买方发电量损失的认定结果。
律师建议
鉴于风电设备买卖合同中,卖方能否按期供货,这将直接影响到风电项目能否按期并网、后续发电量损失收益问题。因此,我们建议买方在采购风电设备时,首先应当注意通过合同条款明确约定交货时间、逾期交货违约金,充分告知对方设备用途和按期供货义务;履行过程中,应注意保存交货证据、或通过发函来固定对方逾期违约行为。一旦协商索赔未果,建议买方尽早启动诉讼程序以维护权利。
案例指引
大庆中丹风力发电有限公司与丹东欣泰电气股份有限公司买卖合同纠纷一审案[黑龙江省大庆市中级人民法院(2017)黑06民初102号]
特别声明:北极星转载其他网站内容,出于传递更多信息而非盈利之目的,同时并不代表赞成其观点或证实其描述,内容仅供参考。版权归原作者所有,若有侵权,请联系我们删除。
凡来源注明北极星*网的内容为北极星原创,转载需获授权。
北极星风力发电网获悉,2月7日,中闽能源发布《关于子公司重大仲裁进展公告》。公告披露,近日,中闽能源全资子公司中闽(福清)风电有限公司(以下简称“福清风电”)收到中国国际经济贸易仲裁委员会福建分会(以下简称“仲裁委”)送达的西门子歌美飒的《仲裁反请求申请书》,西门子歌美飒请求裁决福
北极星风力发电网获悉,中闽能源最新发布《关于子公司重大仲裁进展公告》称,公司全资子公司福清风电因与西门子歌美飒可再生能源科技(中国)有限公司有关马头山、王母山、大帽山三个风电场项目的风电机组及附属设备采购合同纠纷向中国国际经济贸易仲裁委员会福建分会提出仲裁申请。因案涉三个独立合同
近日,一件国际风电项目预付款纠纷事件达成和解,以风电项目业主方放弃所有项目索赔为结局,可以看出,此事结果并不圆满甚至有些“荒诞”。2022年11月28日,芬兰能源企业Fortum向丹麦风电整机巨头Vestas提起仲裁。理由是Fortum向Vestas预付用于俄罗斯境内多个风电项目所需的50多台风电机组采购的大额款
2月20日,太原重工股份有限公司(简称:太原重工)发布关于重大诉讼进展的公告。公告称,太原重工因合同纠纷向山西省太原市中级人民法院提起诉讼,诉请判令杜尔伯特蒙古族自治县拉弹泡风力发电有限公司等被告共同偿还公司欠款144,406.97万元及自2019年5月1日至实际付清之日止的利息,截至2022年5月1日
北极星风力发电网讯,近日,太原重工发布《关于重大诉讼进展的公告》。根据公告显示,近日,太原重工收到山西省太原市中级人民法院送达的(2022)晋01民初506号《民事判决书》,判决主要内容如下:1、被告杜尔伯特蒙古族自治县拉弹泡风力发电有限公司于本判决发生法律效力之日起十日内向原告太原重工股
北极星风力发电网讯,12月23日,ST华仪发布关于涉及诉讼的公告。根据公告显示,重庆齿轮箱有限责任公司与华仪风能之间签订多份买卖合同关系,合同签订后重齿公司依约供货,但华仪风能公司却屡次拖延,未按照约定履行付款义务。截至诉状提交日,华仪风能共计欠付重齿公司本金为101,419,151.04元款项尚未
北极星风力发电网讯:由于多次催要仍未收到高达近1.34亿元的风电项目结算款,青岛中程海外全资子公司将菲律宾合作方告上法庭。12月8日晚间,青岛中程披露重大诉讼公告称,公司新加坡全资子公司因合同纠纷,向青岛市中级人民法院提起诉讼,要求菲律宾合作方ENERGYLOGICSPHILIPPINES,INC.支付欠款。12月
北极星风力发电网讯:今日,华仪电气发布《关于全资子公司诉讼执行进展公告》,因全资子公司华时能源科技集团有限公司与重庆齿轮箱有限责任公司合同纠纷一案的强制执行,华时能源科技集团有限公司名下的涉案不动产已完成司法过户。截止11月30日,华仪电气对本公司及子公司近12个月内未披露的累计涉及诉
北极星风力发电网讯:10月10日,永福股份发布关于诉讼事项的公告,公告称:福建永福电力设计股份有限公司(以下简称“永福股份”)与全资子公司福州新创机电设备有限公司(以下简称“新创机电”)于2023年10月7日收到广州海事法院送达的《民事起诉状》《应诉通知书》,原告广东粤电阳江海上风电有限公
9月5日,上海电气发布公告表示,公司于2019年和2020年向中国能源工程集团有限公司(简称:中国能源或借款方)提供合计人民币10亿元的借款,后中国能源归还本金人民币100万元及部分利息。借款到期后,经催讨,借款方及担保方均未按约履行合同义务。近日公司已向上海金融法院正式提起诉讼,并于2023年9月
北极星风力发电网讯:日前,太原重工发布《关于涉及诉讼进展的公告》,太原重工因合同纠纷向太原市中级人民法院提起诉讼,诉请判令杜尔伯特蒙古族自治县拉弹泡风力发电有限公司(以下简称“拉弹泡公司”)与大庆远景科技有限公司(大股东:黑龙江瑞好科技集团有限公司)等共同偿还公司欠款144,406.97万
近日,浙江省多部委联合印发《浙江省海上风电安全应急管理指导意见》,详情如下:省自然资源厅、省生态环境厅、省建设厅、省交通运输厅、省海洋经济厅、省国资委,省气象局,宁波、温州、嘉兴、舟山、台州市发展改革委(能源局)、应急局,浙江海事局所属各分支局:为贯彻落实省政府关于海上风电“加强
北极星风力发电网获悉,近日,大唐重庆新能源事业部石柱枫木风电项目成功实现首台风机并网发电,标志着该项目取得了阶段性重大进展,为后续实现全容量并网奠定坚实基础。该项目位于重庆市石柱县沙子镇和枫木镇,总装机容量106.25兆瓦,拟安装17台单机容量6.25兆瓦的风电机组。全面投产后,预计年发电量
北极星风力发电网获悉,近日,中广核华建天恒(新疆)传动有限公司20万千瓦新能源项目陆上钢塔筒采购项目中标公示。公示显示,该项目中标人为中国水利水电第四工程局有限公司,投标报价:70,925,127.00元。据悉,该项目地处新疆维吾尔自治区哈密市十三间房,风电场与哈密市的公路里程约为165km,场址海
北极星风力发电网获悉,7月15日,武宣东乡风电场项目顺利完成首台风机基础浇筑,标志着项目建设取得重要进展。该节点工程的完成为后续风机吊装及并网发电创造了有利条件。此次浇筑的首台风机基础采用了钢筋混凝土圆形拓展结构,基础直径达22米,混凝土浇筑量超过800立方米,钢筋用量达74吨。混凝土选用
北极星风力发电网获悉,在乌拉特后旗潮格温都尔镇以东约5公里处,随着最后一台风机调试完毕,徐徐转动,国内单体规模最大的陆上风电项目—内蒙古能源乌拉特后旗100万千瓦风储基地保障性项目实现全容量并网发电。该项目总投资约33.18亿元,建设用地65.48公顷,建设内容包括安装100台10MW风机及其配套工
近日,中国能建中电工程浙江院中标平阳润洋新能源有限公司浙江温州平阳1号海上风电项目EPC总承包工程标段三。该项目拟安装38台单机容量16.2兆瓦风电机组,采用500千伏海上升压站,风电场由8回66千伏海底电缆汇流至海上升压站,经500/66千伏变压器升压至500千伏后通过1回500千伏三芯海底电缆敷设至瑞安
北极星风力发电网获悉,7月17日,宁夏自治区发改委发布“关于废止一批新能源项目的公告”。文件提出,对9个共449.3MW新能源项目予以废止。其中风电项目有6个,合计规模149.3MW,6个项目均是分散式风电项目。光伏项目有3个,合计规模300MW。风电被废止的项目涉及的单位包括大唐集团、中化集团、水发能源
北极星储能网获悉,7月17日,云南能投在投资者关系活动记录表中表示,公司目前一是全力推进67万千瓦风电扩建项目及马龙竹园5万千瓦光伏项目、会泽8.5万千瓦光伏项目等增量新能源项目建设,争取早日完建投运。其中马龙竹园5万千瓦光伏项目已于2025年4月30日实现全容量并网发电。二是积极推进富源县南冲
北极星储能网获悉,7月18日,河南发布《关于实施第十一批源网荷储一体化项目的通知》。共44个项目纳入实施范围,其中,工业企业类34个、农村地区类3个、其他类7个。总规模451.43MW,其中风电项目301.15MW、光伏150.28MW。此前,河南已发布十批次源网荷储项目,具体情况如下:第一批共5类63个项目,总容
我国的海岸线长、可利用海域面积广,在发展海上风电方面有着天然地理资源优势。在全球积极推进能源转型的大背景下,我国海上风电发展正迎来前所未有的机遇。近年来,随着对深远海风电项目的不断探索开发,海上风电输变电系统创新开始聚焦于输电距离长且投资成本相对可控的柔性直流与低频输电技术上。目
7月17日,宁夏自治区发改委发布关于废止一批新能源项目的公告。根据公告,此次共有9个、449.3MW风光项目被废止。其中,光伏项目3个,总规模300MW;风电项目7个,总规模149.3MW。废止项目的业主涉及大唐集团、宁夏马斯特实业集团有限公司、广西国能平泰新能源有限公司、水发绿色能源股份有限公司、西安
天眼查APP显示,华能(南通)绿色能源开发有限公司成立于2025年6月30日,法定代表人为郑枫,注册资本9.9亿元人民币,经营范围包括风力发电技术服务;电气设备修理;太阳能热利用产品销售;储能技术服务;太阳能发电技术服务等。股东信息显示,华能国际电力江苏能源开发有限公司持股51%、中新绿色投资私
7月13日,龙马控股集团(包头)20万吨风电精密铸造项目开工。龙马控股集团是以高端机械制造及高端铸造、锻造、焊接、自动化智能制造以及高端数控装备制造为主导的综合性装备制造企业。龙马控股集团(包头)20万吨风电精密铸造项目位于昆区金属深加工产业园的蒙西(包头)风电装备制造产业基地,项目总
企查查APP显示,近日,东方电气风电设备(临城)有限公司、东方电气风电设备(滦平)有限公司成立,法定代表人均为周健聪,注册资本均为100万元,经营范围均包含:新能源原动设备制造;新兴能源技术研发;风力发电机组及零部件销售;风力发电技术服务等。企查查股权穿透显示,两公司均由东方电气旗下东
在浩瀚南太平洋的火山岛国汤加,一场静悄悄的能源革命正在发生。多座金马750kW风力发电机巍然屹立,将海风转化为清洁电力,缓解了这个岛国长期面临的能源短缺困境。而在每座高耸云端的白色塔筒内部,来自中国的关键设备——特固兰塔筒升降机,正如同坚实的“隐形脊梁”,默默支撑着风机的建设、维护与
作为中国风电产业链的关键参与者,洛阳轴承集团股份有限公司(下称“洛轴”)以自主创新突破行业瓶颈,历时3年攻克的16MW级主轴承技术,标志着我国在大兆瓦风电轴承领域实现从追赶到引领的跨越。面对材料性能、产品精度及市场竞争的多维挑战,洛轴如何构建技术“护城河”?本期《风能》特邀洛轴党委书
北极星风力发电网获悉,7月2日,中国能建电子采购平台发布《海洋工程公司嵊泗3#、4#海上风电场项目海上风电机组安装施工工程中标公示》的公告。公告显示,中标人为天津港航工程有限公司。据悉,海洋工程公司嵊泗3#、4#海上风电场项目海上风电机组安装施工工程采购范围为:20台(7台9MW及13台12MW机型)
世界上有一些地方,当人们提起的时候总会联想到某种产业,甚至这些地理名词已然成为某一产业的别称。提起美国硅谷大家立刻想到IT产业,提到底特律就会立刻想到曾经繁华一时的汽车产业,而德国某种程度上就是高端精密制造产业的代名词,这样的地方被称为“产业中心”。这些产业中心都有共同的特点:一是
--客户面临的挑战--某风力发电项目4MW风电机组叶根螺栓频繁断裂问题亟待解决(螺栓疲劳断裂情况见图1)。机组长期受困于叶根高应力区螺栓的异常疲劳失效,虽已尝试多种监测手段并更换为TTG圆螺母(取得部分改善效果),但始终未能根治疲劳断裂顽疾。频发的螺栓疲劳失效不仅显著推高维护成本,更严重威
上合组织国家能源绿色发展报告(来源:中能传媒研究院作者:邱丽静)(中能传媒能源安全新战略研究院)上海合作组织自2001年成立以来,已发展成为全球幅员最广、人口最多的区域性国际组织,目前有10个成员国、2个观察员国、14个对话伙伴。随着全球气候变化问题日益严峻,能源绿色转型已成为国际社会的
第1号台风“蝴蝶”对海上风电场设备及人员安全带来了严峻挑战。三峡新能源海上风电运维江苏有限公司广东、福建区域各项目部闻“风”而动,暂停所有海上作业,对风机基础、叶片及海缆路由开展巡视检查,同步强化海上升压站防风紧固措施,筑牢海上风电设备“防风屏障”。福建区域于6月11日12时顺利完成60
北极星风力发电网获悉:近日,法国及地中海地区首个浮式海上风电项目——ProvenceGrandLarge现已正式全面投运,标志着法国在海上风电尤其是浮式风电领域迈出了关键性的一步。其中,伊莱特在2021年为该项目提供数套法兰锻件。ProvenceGrandLarge项目位于法国南部罗讷河口省圣路易港外海约17公里处,安装
请使用微信扫一扫
关注公众号完成登录
姓名: | |
性别: | |
出生日期: | |
邮箱: | |
所在地区: | |
行业类别: | |
工作经验: | |
学历: | |
公司名称: | |
任职岗位: |
我们将会第一时间为您推送相关内容!