登录注册
请使用微信扫一扫
关注公众号完成登录
我要投稿
栏目主持人孙辉按
能源纠纷实务中,因设备需方逾期付款而发生的纠纷十分常见。纠纷发生之后,设备需方往往以合同设备存在质量问题为由抗辩付款,或者以设备存在质量问题造成损失为由提起反诉。
本文将以东方 电气公司与许继风电公司定作合同纠纷一案为例进行分析,解读该案中设备需方质量抗辩无法得到支持的原因,提示风电从业者应当注意在风电设备出现质量问题后积极、及时行使权利,避免出现有理无据、行权无力的局面。
(来源:微信公众号“阳光时代法律观察”ID:sunshinelaw)
文/许宇超
阳光时代律师事务所
争议解决业务部律师
01
案情简介
2010年5月29日,东方 电气公司与许继风电公司签订加工定作合同,合同约定东方 电气公司为许继风电公司加工制作型号为2.0MW风力发电机组塔筒5套,合同总价730万元。合同签订后,东方 电气公司于2010年12月21日至2011年3月2日陆续将合同设备交付完毕。但东方 电气公司交付的货物部分存在瑕疵(塔筒外包装、塔筒外观、塔筒法兰、内部配件等不合格)。后经双方协商,东方 电气公司对货物的瑕疵部分进行了处理,但仍存在质量瑕疵。
设备交付后,许继风电公司按合同约定已支付合同总价款的30%即预付款219万元,剩余合同总价款的30%即到货款219万元及合同总价款的30%即设备调试货款219万元、运费7.1万元,合计445.1万元,经东方 电气公司多次催要,许继风电公司未予未付。另双方还约定了合同总价款的10%的质保金。东方 电气公司起诉许继风电公司要求支付货款及运费。
02
法院判决
该案经河南省许昌市中级人民法院一审判决后,双方均提起上诉,后经河南省高级人民法院判决生效。
一审许昌中院认为:许继风电公司主张东方 电气公司的产品质量存在隐患,由于双方约定了质保金,双方可以在质保金的范围内解决,许继风电公司以此拒付货款的理由不成立。东方 电气公司虽然履行了交货义务,但未在合同约定的履行期间内交付,且交付的货物质量上存在一定瑕疵,存在一定过错,其要求许继风电公司承担逾期付款滞纳金及差旅费、律师费的诉讼请求,不予支持。判决支持东方 电气公司445.1万元的货款及运费,驳回其他诉讼请求。
二审河南高院认为:虽然合同约定如因东方 电气公司设备质量问题造成风电机组不能运转则出现问题的合同设备款项付款时间顺延,待问题解决后30日内支付。但是许继风电公司与东方 电气公司以《会议纪要》对该批设备质量问题的处理方法做出约定,且许继风电公司未提交证据证明业主对该批设备提出质量异议,此外该批设备自交货至今未进行运行测试。许继风电公司未向东方 电气公司支付所欠货款构成违约,应当承担违约责任。二审法院终审判决维持一审判中许继风电公司支付货款的内容,并改判许继风电公司向东方 电气公司承担违约金的责任。
03
案例分析
该案应引起风电行业设备需求方的注意的是,在与设备供应方之间产生质量纠纷后应积极行使权利,处理不当将导致纠纷发生后的质量抗辩无法得到支持。
在本案中,许继风电公司抗辩货款支付的理由在于东方 电气公司未满足合同约定的付款条件:
(1)30%的到货款,需由东方 电气公司提交许继风电公司代表签署的该批设备“出厂前检测证明”、详细装备清单、质量检验合格证明和出厂实验报告并经许继风电公司验明无误后发货,货到现场验收合格后支付;
(2)30%的设备调试款,需发电机组通过现场500小时运行测试后半年进行支付,如因东方 电器公司合同设备质量问题造成机组不能运转,付款时间顺延至问题解决后30日内支付。
河南高院认为合同设备实际发货虽与约定存在不符,但货物交付时间已由双方及业主协商变更,设备运达现场后通过了各方的验收且已交付安装使用,故许继风电公司应当支付30%的到货款。关于设备调试款,法院认为虽然合同约定调试款的支付条件为机组通过500小时运行测试后半年,且设备出现质量问题导致机组不能正常运转后顺延付款时间,但双方通过会议纪要约定对质量问题另行处理,并且许继风电公司未举证证明业主方面对设备提出质量异议,许继风电公司一直未进行运行测试是“不正当阻止条件成就”的行为,该30%的设备调试款支付条件已成就。
由此可见,法院认定设备供方供货存在质量问题,遗憾的是设备需方以质量违约为由提出的抗辩付款的理由却未被被法院采纳。许继风电公司在东方 电气公司供货质量存在问题的情况下权利行使不当是导致败诉的重要原因:
(1)未能在设备到场初步验收发现质量问题后,就质量问题积极行使权利。许继风电公司在东方 电气公司交货后即发现设备存在塔筒外包装、塔筒外观、塔筒法兰、内部配件等不合格的质量问题,双方就该批设备存在质量问题进行协商形成会议纪要处理,供方向需方出具质量承诺书。由此可见,许继风电公司在设备初步验收发现质量问题后,与供方进行协商处理并最终以东方 电气公司出具质量承诺书的方式解决质量问题,而未能就已发现的质量问题要求东方 电气公司承担合同约定或合同法规定的质量违约责任。
(2)未能在设备安装运行测试后,收集和固定质量问题的相关证据。本案中设备需方许继风电公司并非设备的实际使用人,因此对于质量问题有赖于业主方面的支持,即业主关于质量问题的详细说明和依据。法院裁判认定许继风电公司未能证明业主对该批设备提出质量异议,设备存在影响机组运转的证据不足,许继风电公司承担举证不能的后果,其抗辩付款的理由未被采纳。
04
实务建议
设备需方在发现设备存在质量问题后,应当积极依据合同约定及法律规定主张权利,避免发生纠纷之后难以获得支持。
我们建议:设备需方应当在风电设备合同、技术协议中明确约定风电设备的出厂技术要求、需方的监督权、货物交付标准,并明确约定不符合交付标准情况下的考核条款,积极通过合同约定的质量违约责任维护自身权益;在因设备供方交付设备不符合合同约定的质量而发生质量纠纷后,设备需方应收集、固定相关证据并及时进行权利主张,积极要求供方承担修理、更换、重作、退货、减少价款等违约责任。
特别声明:北极星转载其他网站内容,出于传递更多信息而非盈利之目的,同时并不代表赞成其观点或证实其描述,内容仅供参考。版权归原作者所有,若有侵权,请联系我们删除。
凡来源注明北极星*网的内容为北极星原创,转载需获授权。
2月20日,太原重工股份有限公司(简称:太原重工)发布关于重大诉讼进展的公告。公告称,太原重工因合同纠纷向山西省太原市中级人民法院提起诉讼,诉请判令杜尔伯特蒙古族自治县拉弹泡风力发电有限公司等被告共同偿还公司欠款144,406.97万元及自2019年5月1日至实际付清之日止的利息,截至2022年5月1日
北极星风力发电网讯,近日,太原重工发布《关于重大诉讼进展的公告》。根据公告显示,近日,太原重工收到山西省太原市中级人民法院送达的(2022)晋01民初506号《民事判决书》,判决主要内容如下:1、被告杜尔伯特蒙古族自治县拉弹泡风力发电有限公司于本判决发生法律效力之日起十日内向原告太原重工股
北极星风力发电网讯,12月23日,ST华仪发布关于涉及诉讼的公告。根据公告显示,重庆齿轮箱有限责任公司与华仪风能之间签订多份买卖合同关系,合同签订后重齿公司依约供货,但华仪风能公司却屡次拖延,未按照约定履行付款义务。截至诉状提交日,华仪风能共计欠付重齿公司本金为101,419,151.04元款项尚未
北极星风力发电网讯:由于多次催要仍未收到高达近1.34亿元的风电项目结算款,青岛中程海外全资子公司将菲律宾合作方告上法庭。12月8日晚间,青岛中程披露重大诉讼公告称,公司新加坡全资子公司因合同纠纷,向青岛市中级人民法院提起诉讼,要求菲律宾合作方ENERGYLOGICSPHILIPPINES,INC.支付欠款。12月
北极星风力发电网讯:今日,华仪电气发布《关于全资子公司诉讼执行进展公告》,因全资子公司华时能源科技集团有限公司与重庆齿轮箱有限责任公司合同纠纷一案的强制执行,华时能源科技集团有限公司名下的涉案不动产已完成司法过户。截止11月30日,华仪电气对本公司及子公司近12个月内未披露的累计涉及诉
北极星风力发电网讯:10月10日,永福股份发布关于诉讼事项的公告,公告称:福建永福电力设计股份有限公司(以下简称“永福股份”)与全资子公司福州新创机电设备有限公司(以下简称“新创机电”)于2023年10月7日收到广州海事法院送达的《民事起诉状》《应诉通知书》,原告广东粤电阳江海上风电有限公
9月5日,上海电气发布公告表示,公司于2019年和2020年向中国能源工程集团有限公司(简称:中国能源或借款方)提供合计人民币10亿元的借款,后中国能源归还本金人民币100万元及部分利息。借款到期后,经催讨,借款方及担保方均未按约履行合同义务。近日公司已向上海金融法院正式提起诉讼,并于2023年9月
北极星风力发电网讯:日前,太原重工发布《关于涉及诉讼进展的公告》,太原重工因合同纠纷向太原市中级人民法院提起诉讼,诉请判令杜尔伯特蒙古族自治县拉弹泡风力发电有限公司(以下简称“拉弹泡公司”)与大庆远景科技有限公司(大股东:黑龙江瑞好科技集团有限公司)等共同偿还公司欠款144,406.97万
北极星风力发电网讯:日前,北京市第一中级人民法院发布北京京冶轴承股份有限公司等买卖合同纠纷二审民事判决书。二审判决如下:一、撤销北京市石景山区人民法院(2021)京0107民初13937号民事判决;二、北京京冶轴承股份有限公司于本判决生效之日起十日内赔偿北京京城新能源有限公司损失共计17374000
北极星风力发电网讯:近日,吉林里程协合风力发电有限公司、江苏新誉重工科技有限公司买卖合同纠纷二审宣判:驳回上诉,维持原判。一审法院判决中,新誉公司于判决发生法律效力后,立即赔偿里程公司损失45044014.71元(30890833.00元+14153181.71元)。案件概况:2007年10月19日、2008年6月2日,里程公
近日,山东省青岛市中级人民法院公布太原重工股份有限公司、山东润海风电发展有限公司建设工程合同纠纷民事再审民事裁定书,双方当事人对240小时无故障运行是否系国家强制性验收规范存在争议,原审对此事实未予审理,山东省青岛市中级人民法院裁定案件发回山东省海阳市人民法院重审。
全国人大代表、东方电气(广州)重型机器有限公司电焊工白映玉她围绕着国家“十四五”规划和粤港澳大湾区的建设,提出了关于技能人才培养、制造业发展的几个建议。她表示氢能产业链长、撬动资金巨大,需要通过产业创新联盟等多种方式整合优质资源,充分发挥各企业力量,共同推进氢能产业发展。建议打造
在15日上午召开的海上风电工程装备分论坛上,东方电气风电有限公司设计工程师王昌垒发表《海上大功率风电变流器技术应用》主题演讲。以下为发言实录:王昌垒:大家好我叫王昌垒,我来自东方电气电气自动控制工程有限公司,今天我给大家分享题目是“海上大功率风电变流器技术应用”,今天我主要分下面四
中国最大单机容量风机——东方风电10MW海上风机再获订单。根据东方风电官方微信消息,9月16日,东方风电收到中标通知书:东方风电中标福能集团福建长乐外海海上风电场C区项目第二批风电机组及附属设备采购合同包一及合同包二,共计200MW,该项目是东方风电10MW海上风电机组获得的装机容量最大的一个订
少时读诗,陆游一句“十丈蒲帆海上开”让人心向往之但终归于想象。我国首台10兆瓦海上风电机组在福建兴化湾二期海上风场成功并网发电。一片蓝天碧海,三支白叶尖红,群鸥掠过传递惊奇,东方造!单机容量亚太地区最大!全球第二大!机组轮毂中心距海平面115米,叶轮直径185米,乘风破浪处,现实超越了想
北极星氢能网获悉,2020年5月30日,东方电气发布公告称东方电气(成都)氢燃料电池科技有限公司(以下简称“东方氢能”)以支付现金方式向中国东方电气集团有限公司(以下简称“东方电气集团”)购买与氢燃料电池业务相关的机器设备、电子设备、无形资产等资产。公告显示,为进一步完善产业链,形成完
3月6日,水电四局中标7套东方电气7兆瓦海上风电定转子支架,标志着水电四局向高端装备制造领域再迈一步。东方电气7兆瓦海上风电定转子支架,每套包含定子机座、转子机座、加强盘三种大型结构件,均属于风力发电机内部核心结构件。定子机座最大加工直径7米,加工高度1.8米;转子机座最大加工直径约7.4米
东方电气首台风力发电机组、首支风电叶片产出。2月14日,东方电气产出复工后首支风电叶片——B640B-2500型除冰叶片。2月18日,东方电气产出复工后首台风力发电机组——2兆瓦双馈型风力发电机组。国家电投首次远程电子招评标,涉及项目金额130多亿元2月12日至14日,国家电投下属中国电能成套设备有限公
2020年开年以来,东方电气水电项目惊喜不断,继东方电气参建的三峡枢纽工程获国家科学技术奖特等奖、东方电气研制的世界首台百万千瓦水电机组核心部件完工交付入选“中国十大科技进展新闻”后,市场方面也传来喜讯!东方电气集团东方电机有限公司喜获葛洲坝水电站2×170兆瓦大机改造订单。(来源:微信
继国务院国资委正式公布央企股权激励新规后,11月20日东方电气(600875)晚间公告,公司拟面向不超过800位骨干的A股限制性股票激励计划获国资委批复,成为央企股权激励新规颁布后首家获批的央企。另有数家央企上市公司在新规后披露了股权激励董事会预案。股票激励计划获批根据批复内容,本次东方电气限制
近日从“内蒙古产权交易中心”获悉,东方电气(通辽)风电工程技术有限公司资产司法拍卖。以下为原文:东方电气(通辽)风电工程技术有限公司管理人将于2019年12月20日10时至2019年12月21日10时止(延时的除外)在人民法院诉讼资产网(网址:www.rmfysszc.gov.cn)对东方电气(通辽)风电工程技术有限
11月12日,目前中国最高水头抽水蓄能电站——长龙山抽水蓄能电站首台机组导水机构在东方电气集团东方电机有限公司生产现场一次性通过验收。(来源:微信公众号“东方电气”ID:DEC-CN作者:梅向波沈永立)本次验收内容主要包括顶盖分瓣面间隙检查、底环过流平面水平偏差检查、顶盖与底环开档尺寸检查,
近日许继参建的华能濮阳县500MW风电场项目荣获中国电力建设企业协会2022年中国电力优质工程奖许继作为主体施工单位承建的华能濮阳县500MW风电场项目东北片区110kV预装式升压站工程,位于河南省濮阳市濮阳县鲁河镇前白楼村,占地面积约为7196平方米,新建1座110kV预装式变电站,总装机容量90兆瓦,接入3
2022年8月18日18点38分,随着24小时试运行结束,许继保自公司研制出的PAC-891新能源稳控装置成功助力甘肃省金昌洁源双湾风电场投运并网。PAC-891新能源稳控装置为面向新能源场站开发的安全稳定控制设备,该设备除兼有传统安全稳定控制装置以切除汇集线为对象的控制措施,并首次实现了以发电单元为最小
2021年12月21日,随着设备送电一次成功,首批搭载许继4.5MW/172机组的150米混塔风机在河南南阳新野48MW风电项目(以下简称“新野项目”)圆满完成并网。
近日,“韩城芝阳镇和西庄分散式风电项目风机采购项目成交公示”发布,公示显示,许昌许继风电科技有限公司为中标人。
国家电投鲁阳风电场——许继3.6兆瓦/155混塔机组正在高空迎风旋转,它的轮毂高度达到了史无前例的170米,是目前国内最高的陆上风力发电机组,刷新了风电设备制造业新纪录!!!总高度达247.5米全球最高!!!
12月14日,随着许继XW3000机组风轮与机舱的精准对接,鲁阳40MW风电项目的最后一台风机完成了吊装。12月18日,风电场受电一次成功,这是国家电投集团首个3.X兆瓦140米混塔机型的风电项目,同时也是国家电投河南公司的首个混塔风电项目。河南省鲁山县地势西高东低,北、西、南三面环山,素有“七山一水二
12月14日,随着许继XW3000机组风轮与机舱的精准对接,鲁阳40MW风电项目的最后一台风机完成了吊装,12月18日,风电场受电一次成功,这是国家电投集团的首个3.X兆瓦的140米混塔机型的风电项目,同时也是国家电投河南公司的首个混塔风电项目。鲁阳项目位于河南省鲁山县,地势西高东低,北、西、南三面环山
近日,河南省知识产权局“拟表彰第二届河南省专利奖名单”完成公示。许继集团有限公司“一种大型风力发电机组增加最小净空的尖峰调节控制方法”作为唯一的特等奖入选表彰名单。风力发电在全球电力生产结构中的占比逐年上升,预计到2050年全球新能源发电量占比将达到50%以上,行业发展空间巨大。在此背
4月20日,河南省知识产权局网站公示河南省第二届专利奖(2019-2020年度)表彰结果,许继集团榜上有名!喜获唯一特等奖!说起这个专利奖,它可不简单:参选竞争压力大10万专利“海选”,247个“入围”,49个参加“决赛”。参选准入门槛高只有知识产权管理部门、两院院士等“行业大拿”推荐才可参选。评
华能国际电力股份有限公司河南分公司夏店风电场(50MW)工程风力发电机组(含塔筒)招标中标候选人公示(招标编号:HNZB2019-09-2141)一、评标情况1中标候选人基本情况中标候选人第1名:许继集团有限公司,投标报价:23679.13万元,质量:满足招标文件要求,交货期:2019年12月1日至2020年4月1日。中标
请使用微信扫一扫
关注公众号完成登录
姓名: | |
性别: | |
出生日期: | |
邮箱: | |
所在地区: | |
行业类别: | |
工作经验: | |
学历: | |
公司名称: | |
任职岗位: |
我们将会第一时间为您推送相关内容!