登录注册
请使用微信扫一扫
关注公众号完成登录
我要投稿
新能源“抢装潮”已迫使企业快马加鞭,当浪潮遭遇“新冠疫情”,新能源企业更感到“雪上加霜”。能源法律观察团队在回答日益增多的法律咨询问题的同时,也检索并分析了一系列“抢装潮”相关的典型案例,旨在研究当前亟待解决的实务问题,进而有针对性地为相关企业提供专业法律建议。
来源:微信公众号“能源法律观察”ID:energylaw
受限于国家对风电项目并网时间的要求,风电项目的工期往往较为紧张。业主为快速推动风电项目建设往往会忽略公开招标程序而直接选定施工单位。此时,相应建设工程施工合同是否有效?施工单位和业主的权利义务应当如何界定?施工单位可以继续按照双方签署的建工合同主张权利吗?
典型案例
林甸县东明园风力发电有限公司、陕西省建筑基础工程公司建设工程施工合同纠纷
审理法院:黑龙江省高级人民法院
案号:(2017)黑民终567号
1.当事人关系图
2. 案件基本事实
2013年4月3日,黑龙江省发改委核准林甸花园风电场项目,项目业主为东明园公司,要求项目招标范围为全部招标,招标组织形式为委托招标,招标方式为公开招标。
2013年11月30日,业主东明园公司与施工单位陕建公司通过邀请招标的方式签订《电力建设工程施工合同》,业主东明园公司将风电场风机基础工程发包给施工单位陕建公司,合同约定:
(1)具体工程为风电场内33台风机基础(包括桩基和承台)的施工。
(2)计划开工日期为2013年12月1日,计划竣工日期为2014年2月28日,工期总历天数90天。
(3)合同价格为固定单价和固定总价,每台风机单价115万元,总价为3795万元人民币,单价和总价中已包含施工单位承包工程的全部冬季施工费用。
(4)非施工单位原因的暂停施工,由业主承担有关的经济费用,工期相应顺延,停工责任在施工单位,由施工单位承担停工所发生的费用。
2014年2月26日,业主东明园公司与施工单位陕建公司签订《补充协议》,协议约定:由于现场气候恶劣,不可抗力导致工期需顺延,将竣工日期自2014年2月28日顺延至2014年8月28日。
2015年4月11日,业主东明园公司与施工单位陕建公司签订《单位工程竣工报告》,涉案工程经验收合格。
工程竣工验收后,业主东明园公司仅支付工程款1995万元,尚余1800万元未支付。
3. 原告诉请及被告抗辩
2016年4月25日,原告施工单位陕建公司诉至法院:请求依法判令业主东明园公司给付工程款1800万元及相应逾期付款利息。
被告业主东明园公司抗辩:施工单位陕建公司存在工期延误,延误时间长达7个月,应承担给业主造成的发电量损失(具体以司法鉴定为准)。
4. 争议焦点
人民法院认为,本案的争议焦点在于案涉合同未经公开招标的效力及工期延误责任的承担。
5. 法院判决结果
一审法院支持施工单位陕建公司诉请,其认为:
(1)未经公开招投标,建设施工合同无效
风电场项目属于大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目,依法属于强制招投标工程的范围。黑龙江省发展和改革委员会亦核准风电场项目的招标范围为全部招标,招标方式为公开招标,并未核准涉案项目可进行邀请招标。现业主东明园公司就涉案项目并未采用公开招标的方式进行招标,案涉合同违反法律、法规的强制性规定,应为无效合同。
(2)风电项目通过竣工验收,合同无效不影响工程款支付
因涉案工程已于2015年4月11日验收合格。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第三条规定,施工单位陕建公司请求业主东明园公司参照合同约定支付工程款应得到法律的保护。本案工程造价为固定总价,减去已支付的工程款,东明园公司还应给付陕建公司工程款1800万元。
给付工程款的利息是给付工程款的附随义务。本案风电项目已于2015年4月11日验收合格,应将该日视为实际交付之日并计算利息。由于合同无效,应视为双方当事人对欠付工程价款利息计付标准没有约定,依法应按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。
业主东明园公司不服一审判决,提起上诉,上诉请求依法驳回施工单位陕建公司全部诉讼请求,其上诉理由为:
施工单位陕建公司存在工期延误,应承担给业主东明园公司造成的实际损失。尽管补充协议将工期顺延至2014年8月28日,但施工单位又拖延7个多月才完工。一审法院判令合同无效,因此未支持工程延误违约金损失;但是根据合同法的规定,有过错的一方应当赔偿对方因此受到的损失。业主的实际损失就是施工单位延误工期造成的预期发电量的损失,一审判决给付的工程款应当减去该损失。
针对业主东明园公司的上诉请求,施工单位陕建公司抗辩:
工期延误的责任不在施工单位。业主东明园公司在补充协议签订后仍然没有修建完成通往风机基础位置的道路。截止于2014年10月22日,道路施工只完成50%,尚不具备施工条件。根据合同约定,甲方原因导致延期开工,工期可顺延。
同时,施工单位陕建公司提交新证据——监理项目部出具的两份情况说明,该等情况说明的内容为:
至2014年3月22日,陕建公司已完成31个风机基础的施工(共33个),但由于客观条件所限,业主项目部仍没有修通道路,无法通行,业主项目部决定暂时停止施工。2015年1月18日,业主项目部决定由施工单位重新开始风机基础施工。至2015年1月22日,施工单位完成全部风机基础施工,施工有效期共计85个日历天。
二审法院最终维持原判,具体观点如下:
(1)认同一审法院关于风电项目施工合同未经公开招投标无效的观点。
(2)关于工期延误的原因及责任认定问题
当事人双方签订的补充协议系双方真实意思表示,该协议将工期顺延至2014年8月28日,且明确了系现场气候恶劣,不可抗力导致工期需顺延,证实此次工期顺延并非陕建公司原因所致。监理公司出具的工期情况说明亦证实,在2014年3月23日至2015年1月18日期间因不具备施工条件,通知施工单位陕建公司停止施工,故补充协议确定的竣工日期后的工期延误亦非因施工单位陕建公司原因所致。业主东明园公司虽对监理公司的说明真实性有异议,但未能提供有效证据支持其主张。业主东明园公司申请对工程逾期交付使用产生的发电量损失进行鉴定,并主张由施工单位陕建公司赔偿该损失的请求,本院不予支持。
(3)认同一审法院关于工程款及利息计算的观点。
法律分析
(1)风电项目施工、采购、服务合同未经招投标而无效
《必须招标的基础设施和公用事业项目范围规定》(发改法规规[2018]843号)第二条规定:
“不属于《必须招标的工程项目规定》第二条、第三条规定情形的大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目,必须招标的具体范围包括:(一)煤炭、石油、天然气、电力、新能源等能源基础设施项目;”
风力发电项目作为新能源项目,与其相关的、达到一定金额的施工合同、采购合同、服务合同等,均属于法定的必须招投标的项目,如不进行招投标的,相应合同存在被人民法院认定为无效的风险。
本案中,案涉施工合同便由于未进行公开招投标而被人民法院认定为无效。
(2)建设工程施工合同无效的,不影响工程款的支付,但会导致合同条款继续适用存在困难
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》(法释[2004]14号)规定:
“第二条 建设工程施工合同无效,但建设工程经竣工验收合格,承包人请求参照合同约定支付工程价款的,应予支持。”
基于上述规定,我们可以看出:建设工程施工合同无效但工程竣工验收合格的,业主仍需承担工程款支付责任,合同无效不构成拒付工程款的理由。
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(二)》(法释[2018]20号)规定:
“第三条 建设工程施工合同无效,一方当事人请求对方赔偿损失的,应当就对方过错、损失大小、过错与损失之间的因果关系承担举证责任。
损失大小无法确定,一方当事人请求参照合同约定的质量标准、建设工期、工程价款支付时间等内容确定损失大小的,人民法院可以结合双方过错程度、过错与损失之间的因果关系等因素作出裁判。”
上述规定显示,在建设工程施工合同无效的情况下,相应的质量标准、工期、工程价款支付等约定不具备直接的约束力,当一方违反该等约定时,人民法院将参照该等约定作出酌情的处理,而非直接适用无效合同中的相应条款作出裁判。
在本案中,人民法院虽然支持了施工单位陕建公司关于业主东明园公司逾期付款赔偿责任的诉请,但因合同无效视为双方当事人对欠付工程价款利息计付标准没有约定,因此最终按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计算工程款利息。
(3)补充协议/工程签证与监理
补充协议、工程签证是厘清各方权利义务的重要依据。本案中,施工单位陕建公司便通过与业主东明园公司签署补充协议的方式明确了工程工期顺延的事由和期限,从而顺利证明自身在相应期限内不存在工期延误责任。
工程监理是指监理单位接受业主的委托和授权,对工程施工单位的行为和责任权利进行必要的协调和约束,以实现项目投资目的的监督管理活动。基于该等活动的特殊性,监理单位往往了解工程建设的具体情况并掌握相关资料。在案件事实真伪难辨的情况下,监理单位作为了解工程实际建设情况的法人,其作出的证言将对案件事实形成有力的补充。在本案中,在原告被告各执一词的情况下,二审法院正是基于对监理单位证言的采纳而对工期延误不应归责于施工单位陕建公司作出最终的裁判。
实务指南
1. 风电合同未经招投标则无效
风电项目作为关系社会公共利益、公众安全的新能源项目,同时具备投资额度大的特点,其涉及的建工合同、采购合同、服务合同等均需要通过公开招投标,否则相应合同存在被人民法院认定无效的风险。一旦合同无效,该合同便对业主和施工单位均无约束力,无法起到保证双方商业目的实现的最终效果。
因此,业主在签署项目相关合同前应当审慎进行公开招投标程序,不能以邀请招标替代公开招标,以保证合同的效力。
2. 重视书面协议/工程签证的重要性
在项目建设过程中,设计变更、工期顺延等事项对工程最终结算具有重要意义,而这些事项在法律层面则依赖于相应书面协议/工程签证来予以证明。业主及施工单位均应当重视书面协议/工程签证,完成真实、及时的签署工作。
3. 重视监理单位在诉讼中的重要地位
监理单位履行监督管理职责,掌握工程建设的实际情况,业主及施工单位均应当重视监理单位在诉讼中对案件待证事实的重要作用,必要时,可以通过监理单位的书面证言、出庭作证进一步还原案件事实以配合法院查明事实,实现公允的裁判。
作者简介:
司军艳
上海电力大学经管学院 法学副教授
大成上海 律师/顾问
专业领域:
建设工程项目全过程风险防控与争议解决,新能源融资并购,合同能源管理
王雷
大成上海律师
专业领域:
建设工程项目全过程风险防控与争议解决,新能源融资并购,合同能源管理
特别声明:北极星转载其他网站内容,出于传递更多信息而非盈利之目的,同时并不代表赞成其观点或证实其描述,内容仅供参考。版权归原作者所有,若有侵权,请联系我们删除。
凡来源注明北极星*网的内容为北极星原创,转载需获授权。
近日,三峡集团青岛深远海400万千瓦海上风电项目海缆桌面路由初步勘察项目、主体工程用海服务项目、送出工程用海服务项目启动招标。公告显示,山东青岛深远海400万千瓦海上风电项目位于山东青岛东南部深远海域。场址中心离岸距离约130km,水深45~49m。风电场场址范围东西向长约33.7km,南北向宽约25.5k
北极星风力发电网讯:4月30日,苍南三号海上风电场项目EPC总承包公开招标。公告显示,苍南三号海上风电场项目位于浙江省苍南县东部海域,场区中心离岸距离约58km,水深39~45m。项目规划容量800MW,场区东西长约16.2km,南北宽约13.2km,规划面积约105.95k㎡。本工程本期拟安装57台单机容量14.0MW的风电
北极星风力发电网讯:近日,中广核、华润、中国安能集团集中发布风电项目风力发电机组采购招标,共计8个项目,规模总计1730MW,单价容量5.56MW-7.15MW。根据招标公告,孙吴前进200MW风电项目位于黑龙江省孙吴县孙吴镇和西兴乡境内,规划装机容量200MW,机位数量32台,投标机型总容量上浮不应超过1台单
近日,湛江徐闻东二海上风电项目前期工作咨询服务招标。项目规划装机规模300MW,拟安装12MW~16MW固定式风机,单独建设一座220kV海上升压站,海上升压站位于本项目风场中间偏北位置。升压站通过1回220kV海缆送至登陆点,送出海缆路由约42km,登陆点位于徐闻县锦和镇下海村一处砂质海滩上。陆上集控中心
4月26日,《中广核新能源广东阳江帆石二1000MW海上风电项目风力发电机组采购招标公告》。公告显示,中广核阳江帆石二海上风电场项目场址位于阳江市南鹏岛南面海域,场址最近端距离陆岸70km,场址面积147.3km2,水深46-53m之间,规划装机容量1000MW。本项目风机招标分为三个标段,具体如下:一标段(300
包头铝业燃煤自备电厂可再生能源替代达茂旗120万千瓦项目风机施工工程(Ⅰ标段)招标公告(招标编号:0124-ZB00798)招标项目所在地区:内蒙古包头市项目概况:包头铝业燃煤自备电厂可再生能源替代达茂旗120万千瓦项目风机施工工程(Ⅰ标段)(以下简称项目):位于内蒙古自治区包头市达茂旗。项目区域
河南豫能新能源有限公司桐柏豫能风电场风电机组提质增效技术改造项目二次招标公告1.招标条件本招标项目河南豫能新能源有限公司桐柏豫能风电场风电机组提质增效技术改造项目,招标人为河南豫能新能源有限公司,招标代理机构为中原招采信息科技(河南)有限公司,招标项目资金为自筹资金,出资比例为100%
金风科技哈密巴里坤80万千瓦实验风电场项目升压站施工总承包工程招标公告招标编号:TR.HMJFTR-HMBLK-GK004一、项目概况、招标范围1.项目概况1.1招标人名称:哈密金风天润国创实验风电有限公司。1.2项目名称:金风科技哈密巴里坤80万千瓦实验风电场项目升压站施工总承包工程。1.3项目概况:金风科技哈密
韶关市南雄百顺镇乡村振兴分散式风电试点项目风力发电机组及其附属设备采购招标公告招标编号:0724-2324N2435830日期:2024年4月8日1.招标条件国义招标股份有限公司(以下简称“招标代理机构”)受韶关市南雄粤风新能源有限公司(以下简称“招标人”或“买方”)委托,就韶关市南雄百顺镇乡村振兴分散
近日,国家发展改革委、工业和信息化部、住房城乡建设部、交通运输部、水利部、农业农村部、商务部、市场监管总局等8部门联合印发了《招标投标领域公平竞争审查规则》(国家发展改革委令第16号,以下简称《规则》)作为具体领域和行业性公平竞争审查的首部部门规章,《规则》严格对标党中央、国务院关
4月2日,大唐集团发布《220kV海底电缆敷设及附件施工—2024年4月大唐海南儋州120万千瓦海上风电项目招标公告》。公告显示,大唐海南儋州120万千瓦海上风电项目位于海南省儋州市西北部北部湾海域内。项目分二期建设,本次招标规模600MW。标段划分:本项目海缆施工划分为三个标段:标段一大唐海南儋州120
近日,吉林省党政代表团赴蒙川陕开展学习考察活动,省委书记景俊海、省长胡玉亭出席了吉林·陕西企业家座谈会,华锐风电科技(集团)股份有限公司(简称“华锐风电”)受邀参会,并联合西安合容新能源科技有限公司(简称“合荣新能源”)与吉林省通榆县人民政府签署合作框架协议,计划未来在通榆县投资
近日,重庆核准綦江丁山东溪风电项目、万州蒲叶林三期风电项目、城口双河一期风电项目、城口月亮坪风电项目、酉阳贾盖风电项目5个风电项目,总装机约34万千瓦。
庆阳市“十四五”第三批新能源项目竞争性配置公告1.竞配条件根据《甘肃省风电光伏发电项目竞争性配置指导方案》、《〈甘肃省新能源建设指标分配办法(试行)、(甘肃省促进新能源产业发展评价办法(试行))暨分解下达全省“十四五”第三批风光电项目建设指标的通知》精神,庆阳市政府研究制定了《庆阳
北极星储能网获悉,5月7日,甘肃庆阳市能源局发布庆阳市“十四五”第三批新能源项目竞争性配置公告。文件要求,项目配套储能不低于项目规模的10%,储能时长不低于2小时,鼓励申报企业采用共享储能方式。本次竞配的新能源项目须在2024年8月30日前开工建设,在2025年8月30日前具备全容量并网条件。本次竞
4月25日、26日,青铜峡同富49.5兆瓦分散式风电项目和青铜峡牛首山31.6兆瓦分散式风电项目分别获得自治区发改委核准。至此,由清洁能源牵头在宁夏实施的171.1兆瓦分散式风电项目已全部完成核准。青铜峡同富49.5兆瓦分散式风电项目位于青铜峡市树新林场,总投资约2.32亿元。项目建成后预计每年可为电网提
近日,扎鲁特旗人民政府与山西国际能源集团新能源投资公司绿色航空煤油项目签约仪式举行。签约仪式上,双方签订了内蒙古扎鲁特旗风电制35万吨绿色航空煤油项目协议书。据了解,今年,山西国际能源集团新能源投资管理有限责任公司将在扎鲁特旗投资建设风电制35万吨绿色航空煤油项目。该项目计划投资总额
近日,三峡集团青岛深远海400万千瓦海上风电项目海缆桌面路由初步勘察项目、主体工程用海服务项目、送出工程用海服务项目启动招标。公告显示,山东青岛深远海400万千瓦海上风电项目位于山东青岛东南部深远海域。场址中心离岸距离约130km,水深45~49m。风电场场址范围东西向长约33.7km,南北向宽约25.5k
日前,青海省发改委下发《2024年青海省电力行业重点项目开发建设方案》的通知,下发光伏、风电、水电、火电、储能等一系列重点项目清单,总规模超26GW。根据文件,2024年青海省将力争能源领域投资计划完成550亿元,新增清洁能源装机突破15GW,重点完成两基地、两通道以及一系列风光水火储项目。其中,
4月30日,吉电股份发布《关于投资建设山东潍坊风光储多能互补试点项目首批二期250兆瓦风电项目的公告》。公告显示,吉林电力股份有限公司全资子公司山东吉电新能源有限公司控股子公司山东盛吉新能源有限公司的全资子公司吉电(潍坊)新能源科技有限公司拟投资建设山东潍坊风光储多能互补试点项目首批二期
近日,东方电气所属东方电气风电股份有限公司海上、陆上市场开拓捷报频传,共计中标168兆瓦!-玉环2号108兆瓦海上风电项目中国电建华能玉环2号108兆瓦海上风电项目位于浙江省台州市玉环县海域,距离岸点中心34千米,水深约40米。项目计划安装东方风电自主研发的1台18兆瓦直驱、5台18兆瓦半直驱海上风电
北极星储能网获悉,近日,中国电建电建新能源公司秦安县王铺镇50MW风电项目储能系统设备采购采购项目中标候选人公示发布,浙江青禾新能源有限公司以864万元预中标,折合单价0.864元/Wh。秦安县王铺镇50MW风电项目位于甘肃省天水市秦安县王铺镇,工程区属低中山地貌,境内省道S207及已有乡村道路连接,
“感觉今年又是一波新能源的抢装,也真的怪了,这都平价了,还是要抢装。”某国企负责招标的李处长和笔者感慨道。是啊,公众号里尽是些首台最大单机容量、叶轮直径、塔筒高度机组又双叒叕成功下线、吊装的消息,渲染得2022年最后一个季度风机的供货仿佛供需两旺,高歌猛进一般。然而事实真的如此么?答
回顾2019-2021,海陆风电抢装以及“双碳”目标的提出,这也刺激着风电资本市场的活跃度。据北极星风力发电网不完全统计,2019年初至发文日,已有将近40家风电企业争先上市或在流程中,涉及整机龙头、开发商巨头、诸多设备厂家、方案提供商等。01风电产业链“多点开花”四大整机上市龙源、三峡引领开发
2021收官之际,华能大连庄河Ⅱ、Ⅳ1海上风电项目全容量并网发电庆祝典礼在大连海装举行。至此,中国海装圆满完成全年海上抢装任务!
2021年的海上风电抢装热潮掀起滔天巨浪,异常激烈的商业竞标、一路飙涨的船机装备、严谨缜密的施工组织,一场没有硝烟的战场就此拉开帷幕。
2020年度,如东县海域在建海上风电项目13个,总规模达350万千瓦,且均要求在2021年底前建成并网,拿到补贴电价。作为江苏本土的海洋装备龙头企业,中天科技集团为整个如东海域海上风电项目的顺利并网做出了巨大贡献。
数据显示,2021年在建海上风电项目规模有10-11GW,但实际完成吊装的项目规模在7GW左右,将近3-4GW海上项目“预留”到明年施工吊装,这意味着今年有3-4GW的海上风电项目无法如期并网。
9月1日起,新《海上交通安全法》来了,三句话概括就是:处罚金额更高!!!处罚手段更严!!!处罚对象更全!!!
海上风电一年未见新项目招标/核准
海上风电行业的蓬勃发展拉动了全产业链发展,日前,由平湖华海造船有限公司制造的27米双体风电运维船完成试航,即将交付国电电力浙江舟山海上风电开发有限公司。
海上风电安装需求持续走高,海上风电安装船行业同步热闹起来。新“入局者”将如何改变全球海上风电安装船产业格局?投资激增的海上风电安装船行业是否能够满足全球海上风电安装需求?
2021年海上风电“抢装潮”后,一方面,安装船总体预计出现过剩,另一方面,高性能的施工船却又明显不足,在海工装备和施工效率方面,仍有待提升。
请使用微信扫一扫
关注公众号完成登录
姓名: | |
性别: | |
出生日期: | |
邮箱: | |
所在地区: | |
行业类别: | |
工作经验: | |
学历: | |
公司名称: | |
任职岗位: |
我们将会第一时间为您推送相关内容!